今天给各位分享南通公务员资格复审（南通公务员复检）的知识，其中也会对南通公务员资格复审（南通公务员复检）进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文导读目录：
南通公务员职（南通公务员职位表2024） ♂
2018南通公务员职（南通公务员职位表2019）征集打工路上的那些人那些事：2023年2月10号前后，李师傅在BOSS平台找到一份满意的工作，地点是南通中天海缆面试普工，当时面试人事自称工厂直招，面试合格，要求自费体检。由于李师傅在家歇业一年之久，又面对月薪7500以上的工资待遇。心身愉悦的把220元现金交付给面试人员。等待第二天早上的体检。次日下午，李师傅左等右等没有等到面试人员的电话通知，于是主动联系被告知患有胆囊肿瘤不能录用工作。李师傅今年才23岁，得上这个病不是小事。第二天一大早立马打车赶到市第一人民医院，重新针对胆囊以及其他器官全面检查一下。检查结果出来以后，23岁的李师傅彻底傻了眼。专家医师诊断结果竟然是非常健康，没有任何病变。意识到自己被骗后，再次拨打南通中天海缆招聘电话，语音提示正在通话中。李师傅气不过，打车赶到中天海缆工厂处，门口保安拦住不让进，在门口先打招聘人事电话。23岁的李师傅愣是等了一个下午。。。。
南通某半导体有限公司变相、违法裁员，公司某女员工从2019年开始勇于和公司经过三年多的裁员抗争，在22年底在公司违法辞退她的情况下申请劳动仲裁，在南通仲裁机构公正终局裁决下，已确认公司违法辞退员工，马上能拿到2N的差额赔偿金，为南通人事争议仲裁机构点赞[赞][赞][赞]
南通公务员资格复审（南通公务员复检） ♂
南通公务员资格复审（南通公务员复检）曾任南通市崇川区委书记，南通市政协原副主席吴旭接受纪律审查和监察调查 - 今日头条】网页链接
#南通头条#如果通知你被要求进行隔离或送往方舱医院
?你首先要做的是
?第一让上门人员亮明相关身份并拍照
?第二是叫对方拿出对你的核酸检测结果报告
?第三是要求出具卫生职能部门，出具并盖有鲜章的相关通知书
?第四要求更换核酸检测机构复查。而且必须是公立医院，而不是第三方检测机构
67岁的南通市政协原副主席秦剑平，春节刚过就曝出被查的消息。值得一提的是，他已经退休5年，曾担任南通市公安局局长长达10余年，即便是2014年担任南通市政协副主席后，仍兼任市公安局局长一年多。
南通公安是一支光荣的队伍，全市杀人案件侦破率连续多年保持在95%以上、甚至将命案全破的记录保持多年。公安部曾多次在南通召开现场会，交流学习南通的经验。华人侦探李昌钰博士，也曾专门到南通和南通警方的侦查专家进行业务交流。秦剑平从2003年到2015年一直担任南通市公安局局长，他的能力在这当中还是得到了证明。
遗憾的是，秦剑平背叛了初心，迷失了信念，在和部下一起创造辉煌成绩的另一面，他却背地里干了严重违纪违法行为。虽然他退休五年了，仍然被查，正是党和国家以零容忍态度不断深入推进反腐斗争的必然结果。
当年从警时，也曾立下铮铮誓言。不知道回望来路，如今的秦剑平是否会愧疚？是否会后悔？#媒体人周刊# #南通头条#
南通文化旅游产业发展集团有限公司原党委书记、董事长张星涉嫌严重违纪违法，目前正在接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
中央纪委国家监委网站讯据江苏省纪委监委消息：南通市政协原副主席秦剑平涉嫌严重违纪违法，目前正接受江苏省纪委监委纪律审查和监察调查。
南通六建破产重整，二次拍卖的结果出来了。第一次拍卖是南通诺亚公司一家公司报名竞拍，后经资格审查不通过。第二次拍卖并没有通知债权人，直接进行拍卖，也有只有一家竞拍人，被南通盛佰企业管理集团拍得。
南通市通州区人大常委会三级调研员陆建兵接受纪律审查和监察调查
南通市通州区人大常委会三级调研员陆建兵涉嫌严重违纪违法，目前正在接受南通市通州区纪委监委纪律审查和监察调查。
来源：通州区纪委监委
江苏省南通市经济技术开发区财政局原党组书记、局长陆飞接受审查调查。陆飞，男，汉族，1972年10月出生，江苏南通人，研究生学历，1995年8月参加工作，2009年9月入党。1995年8月公司职员、财政局办事员、科员、副主任科员、副处长、处长、局长，市经开区财政局党组书记、局长、工作人员。#江苏头条#
来源：中纪委网站
2020年7月，江苏南通海安，一名王姓男子领着好几位老人，来到当地一家银行办理网银业务。工作人员顿感蹊跷，便报了警。没想到警方顺藤摸瓜，竟破获了一宗涉及300万元的特大诈骗案，幕后黑手居然自称“慈禧太后”！
事发当天，警方在王姓男子携带的包内，发现了一些可疑资料，上面写有“民族资产解冻扶贫人员名单”的字样。盘问之下，王某供出了他的同乡倪某，交代他的所作所为都是倪某安排的。
于是警方找到倪某问话。据倪某回忆，几年前，他曾见到过手持龙头权杖，全身挂满宝贝的“慈禧太后”。什么夜明珠、寒冰玉等等奇珍异宝，只有你想不到的，没有她拿不出的。
这位“慈禧太后”还跟他说：“国民党在离开大陆之前，留下了大批的宝藏，我这些不过是冰山一角。”
眼见倪某满心的羡慕全写在脸上。“慈禧太后”便乘胜追击，说出了她民族资产解冻的计划：“每个有缘人都享有被扶持的机会，可以共享这批宝藏。不过有个条件。”
被眼前数不胜数的“珍宝”蒙蔽了双眼的倪某，哪里还有理智可言。他想也不想的问：“什么条件？”“慈禧太后”笑了笑说：“需要大家少量的投资。当然投资越多，回报肯定越丰厚！”
至此，倪某对这位“慈禧太后”的话深信不疑。不仅将自己所有的积蓄都用在了投资上，还不断地拉自己的好友、同乡入伙儿。就这样一传十，十传百。这才出现了开头的那一幕。
警方根据倪某的供述，通过科技手段，锁定了这位“慈禧太后”的位置。当警方在贵州将其抓获时，查出的真相简直让人大跌眼镜。
原来这个自称“慈禧太后”的人姓姜。生活中的她，不过是在菜市场卖菜的大妈。而到各地行骗时，她就摇身一变，成为了养尊处优的“慈禧太后”，并且身边还总是跟着一些鞍前马后伺候她的“皇室随从”。
警方也的确从姜某家搜出了很多“稀世珍宝”，可是拿给专家鉴定后，发现全是假货。而大家曾经无数次看到过的，她所谓的“皇室随从”不过是她的儿女们假扮的而已。
被抓住时，她还一度狡辩：“检查官，我不过是一个做古董买卖的生意人。大字不识一个，哪里知道什么民族资产诈骗！”
但是，在警方用科技手段恢复她的手机数据后，一条条她曾经与下线沟通的信息，全部展现在了大家眼前。什么宝藏的图片、民族资产解冻的文字介绍，以及相关投资与回报的信息数不胜数。看到这些，她无言以对。
后来，警方还从她家里搜出了“西南地库委托书”、“皇家任命书”、“慈禧太后的照片”等等很多行骗道具。人证、物证铁证如山。姜某不再狡辩。
她终于如实交代。自2015年起，她的民族资产解冻计划就开始实施了。江苏、浙江、贵州、湖南等地区都遍布了她的行骗足迹，被她蛊惑的人数不胜数。
由于此案件历时太长，涉案范围太广，警方在搜集取证以及统计涉案金额方面费劲了周折。其实2021年1月，这起案件就被移送到海安市检察院审查起诉了，直到同年6月，检察院才将资料统计完成，以涉嫌诈骗罪对姜某提起正式公诉。
最后海安市法院一审判处姜某诈骗罪成立，判处有期徒刑13年，并处罚金30万。追缴其所有诈骗所得。姜某的子女也都因此得到了相应的刑事处罚。
至此，一切尘埃落定。纵观整个案件，其实姜某的行骗方法并不高明，但是为什么还有那么多人趋之若鹜地往坑里跳呢？我想唯有两个字“贪婪”。
“贪婪”是人类普遍存在的劣根性，也是骗子们容易得手的重要突破口。无论何时我们都应该时刻提醒自己：天上不会掉馅儿饼，但是天有不测风云。但凡动些歪心思，存些侥幸心理，不测风云必至。
南通中院案例：超越职权成立后无需再对其他合法性事项进行审查
【裁判要点】
司法审查中涉及行政行为合法性各个方面不是并列关系，法院不需要逐一进行审查。一个无权作出某一行政行为的行政机关，自然无权对相对人实施的行为作出事实认定，更谈不上可以适用某种程序、依照某一法律对该行为作出处罚或处理。因此，在行政机关超越职权情况下作出的行政行为，法院便无需也不应再对事实依据、法律适用和程序进行评判，否则不仅不符合司法审查的逻辑顺序，更可能导致越俎代庖，侵犯了具有法定职权的行政机关的专属判断权。
最高法：通用条款“28默示条款”不能适用；那么通用条款中约定“承包人在收到核实意见后的14天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已经认可”能否适用？
最高法二审认为：
一、南通二建主张依据《建设工程施工合同》格式文本中的通用条款推定“双方已就如发包人对竣工结算文件逾期不答复即视为认可的结算方式达成了合意”。法院认为房开公司对南通二建提交的竣工结算文件未作出答复，不能视为其认可该结算文件；南通二建提交的竣工结算文件不能作为案涉工程款的结算依据。
二、《建设工程施工合同》通用条款64.3约定，承包人在收到核实意见后的14天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已经认可，竣工结算办理完毕。那么该条规定能否适用呢？
案涉工程竣工验收后，南通二建分30个单项将结算资料陆续直接报送第三方进行审计并在结算委托审查表中盖章确认，符合双方合同约定。
一审中，房开公司主张以第三方审核结果作为工程结算依据，南通二建未对该审核结果发表明确的质证意见icon或对其异议部分所对应的工程项目价款申请鉴定。
二审中，南通二建在其提交的《关于自行处分诉讼权利和民事权利的确认函》中仍坚持按照其报审金额结算，且并未就调减的数额逐项进行详细说明。依据建设工程司法解释二第十三条、第十四条的规定，南通二建应对双方争议的工程款数额承担举证不能的后果。
另，案涉《建设工程施工合同》通用条款64.3约定，承包人在收到核实意见后的14天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已经认可，竣工结算办理完毕。
据此，一审以第三方所出具的审核结果作为认定本案工程价款的依据，并无不当。
南通二建以单方结算资料直接作为双方结算数额的上诉主张，事实与依据不足，本院依法不予支持。
（2021）最高法民终706号 · 2021-07-29
工程总包法律风险管理
浙江高院：甲指分包单位的分包工程导致工程延误的，承包方可主张免责么？
浙江高院二审认为：
关于南通六建是否存在工期延误的问题。
1.
根据案涉总承包合同的约定，本案工程绝对工期为492天，计划开工日期为2018年8月13日，实际开工日期为2018年9月16日，计划竣工日期为2019年12月20日。
按绝对工期492天计，案涉工程本应于2020年1月21日竣工验收，但实际竣工日期为2020年11月12日，实际施工789天，超出计划工期297天。
上述事实清楚，双方当事人不持异议。
2.
对于超出计划工期的原因，经原审查明，新城公司分包给案外人的土方分项工程延误129.5天，新城公司在《关于南通六建公司工期延误处罚、劳务纠纷处理告知函》《关于对南通六建公司索赔答复及明确南通六建公司存在违约事项的告知函》中自认该延误期间不可归责于南通六建，故该129.5天工期应当顺延；
工程施工期间爆发新冠肺炎疫情导致无法正常施工，该公共突发卫生事件属于不可抗力，工期亦可相应顺延；
另新城公司还存在施工道路未及时通车等影响工期的因素，亦应予以考虑。
原审综合本案实际情况，酌情确定案涉工期应顺延至2020年7月31日，较为合理，并无不当。
3.
南通六建主张，除上述可顺延情形外，新城公司还存在施工图纸迟延，随意打乱开发以及桩基、基坑维护、外墙涂料、门窗工程、栏杆、钢结构、外场市政、弱电和燃气等分包工程逾期导致总工期逾期等情况，但并未提交证据证明新城公司存在未及时提供施工图纸、随意打乱开发之违约情形，目前亦无证据证明新城公司指定分包工程存在逾期以及具体的逾期天数情况。
且即使上述分包工程存在逾期，如前所述，总承包合同附件2.2载明“甲方指定分包单位纳入总包管理，整个项目的质量、进度、安全由乙方向甲方负责，乙方不得以甲方分包为免责理由”，南通六建编制的《施工组织设计》第八章《总承包管理、协调、配合施工措施》第三条关于总承包管理职责的内容也显示，南通六建应“管理好各分承包商的施工进度、质量、安全等情况，解决各分包商之间的生产衔接”，
可见，其作为总包单位，在收取总包配合费的情况下，有义务按照合同约定，对各分包工程的施工进度进行管理、协调和督促，现其以分包工程逾期为由主张免责，难以支持。原审酌情认定南通六建工期延误104天，较为合理，并无不当。
浙江省高级人民法院
（2021）浙民终1112号2021年10月19日
2022新 建设工程工期争议解决指引 袁华之 邱闯主编 建设工程案件
通苏嘉甬、成渝中线高铁、贵广高铁提速改造工程环评报告即将审查批复！
铁路建设规划消息：9月22日，生态环境部网站发布了《关于新建南通至宁波高速铁路等4项环境影响评价文件拟进行审查公示》，新建南通至宁波高速铁路、成渝中线高铁以及贵阳至广州铁路提质改造工程正式纳入审查名单。公示期为2022年9月22日－2022年9月28日。
根据生态环境部的环评审查时限，这三个高铁项目环评报告有望在10月份获得批复。
环评批复是项目初步设计批复的重要前置要件，南通至宁波高速铁路、成渝中线高铁以及贵阳至广州铁路提质改造工程初步设计有望在四季度获得批复，项目全线有望在2023年正式开工建设。
公示主要内容如下：
一、新建南通至宁波高速铁路
1、项目名称：新建南通至宁波高速铁路
2、建设地点：江苏省南通市、苏州市，浙江省嘉兴市、宁波市
3、建设单位：国铁集团（沪杭铁路客运专线股份有限公司）
4、环境影响评价单位：中国铁路设计集团有限公司
5、项目概况
项目包括正线和相关工程。正线全长约310.027公里，其中，利用既有铁路9.073公里、新建300.954公里。正线按高速铁路标准建设，设计速度350公里/小时。
相关工程包括苏州地区、嘉兴地区、宁波枢纽。正线设车站10座，其中，新建4座，改建5座，利用既有1座。
工程总投资1012.49亿元。
项目可行性研究报告已于2022年8月获国家发改委批复。
二、贵阳至广州铁路提质改造工程
1、项目名称：贵阳至广州铁路提质改造工程
2、建设地点：贵州省贵阳市、黔南州、黔东南州，广西壮族自治区柳州市、桂林市、贺州市，广东省肇庆市、佛山市、广州市
3、建设单位：中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路南宁局集团有限公司、中国铁路广州局集团有限公司
4、环境影响评价单位：中铁二院工程集团有限责任公司
5、项目概况
项目包括对既有贵阳至广州铁路龙里北站至三水南站段实施技术升级改造和达标提速，全长757.37公里，含贵阳枢纽、广州枢纽、桂林地区相关工程。
其中龙里北站至肇庆东站提速至300公里/小时，线路长733.949公里，肇庆东站至三水南站达速250公里/小时，线路长23.421公里。
工程总投资58.68亿元。
项目可行性研究报告已于2022年3月获国铁集团、贵州省人民政府、广西壮族自治区人民政府、广东省人民政府联合批复。
三、新建成渝中线铁路（含十陵南站）
1、项目名称：新建成渝中线铁路（含十陵南站）
2、建设地点：重庆市两江新区、沙坪坝区、北碚区、璧山区、铜梁区、大足区，四川省资阳市、成都市
3、建设单位：国铁集团（长江沿岸铁路集团股份有限公司）
4、环境影响评价单位：中铁二院工程集团有限责任公司
5、项目概况
项目包括正线和相关工程。正线全长约291.33公里，按高速铁路客运专线标准建设，设计速度为350公里/小时。
相关工程包括引入重庆枢纽、成都枢纽引起的改建及相关配套工程，含成都枢纽普速外迁工程。正线设车站8座，其中新建6座，引入既有车站2座，分别为重庆北站、成都站；普速外迁工程新设十陵南车站1座。
工程总投资约692.73亿元。
项目可行性研究报告已于2021年8月获国家发改委批复。
#南通头条#2022年7月17日上午8：30，我到南通市第一人民医院泌尿外科就诊，接待我的医生是陆明主任。
陆主任礼貌地接待了我，微笑着向我了解情况，开单让我做了CT检查，确诊左肾有结石，大小1.7cm，便安排住院，准备做经尿道输尿管／肾盂激光碎石术。
陆主任热情，周到，不怕麻烦，为我异地就诊，享受医保的事，打了几个电话进行沟通。
7月8日下午三点多，进入手术室，陆主任亲切地安慰我，别紧张，手木没有痛苦的，一句句暖心的话，让我感激不已。
手术结束后，陆主任两次进入我的病房，关心术后情况，处处体现仁爱精神。
7月9日上午，陆主任又到我的病房复查，见我伤口愈合，恢复可以，予以出院。
陆主任不但提供一份书面出院健康指导，还提供了他的电话，加了微信，为了出院后联络更方便。
我在一院虽然只住了三天，但感觉陆主任像自己的亲人一样，对我精心呵护，细心关怀。
陆明主任是一名好医生，德高业精，大爱无限。
暴雷不断，建筑企业该如何挺过这个寒冬？
我们先看看数据，从2021年下半年到现在，已有5家特级建企申请破产重组、清算：
1、2022年6月14日，拥有“双特双甲”的建企——福建六建集团有限公司（房建、市政特级），被申请人提出破产审查。
2、2022年1-4月，江苏南通三建（房建特级）因债务违约进行债务重组。
3、2022年1月，南通六建（房建特级）进入破产重整。
4、2021年12月，成龙建设集团有限公司（房建特级、市政一级），在阿里拍卖破产清算处置平台以1亿元底价起拍。
5、2021年8月13日，中国云南路建集团股份公司（公路工程特级资质）申请破产重整。
而建筑市场的现状是：
1）狼多肉少难中标：2021年下半年开始，好项目越来越少，特别是房建板块还在继续探低。不少施工企业的现金流出现问题，这是一个警示。
2）价低事多利润少：想中标不得不降低报价，降低报价后利润大幅减少。同时对资质、人员的核查在加码，查挂证进一步收紧，企业用人成本在增加。
3）危多机少风险高：最近一段时期，多家知名房开企业连续爆雷，恒大更是出售项目抵债。接下来，拖欠工程款、工程烂尾的现象可能会进一步凸显，施工企业的资金链、现金流危机将逐渐显露。
连特级建企也撑不下去了，更何况是中小企业，前几天华为任总也无奈发出了”寒气论“。那么，建筑企业该如何挺过寒冬？作为全国性的采购平台，筑材网小筑哥结合6年多平台的发展，以及入驻到平台380多家建筑企业，5万多家供应商，以及建设银行，招商银行等数十家银行的运营经验，归纳为七个字：
“三降、二减、一提升”。
1）三减：减编、减员、减无效扩张
2）二降：降成本、降费用
3）一提升：提升风控意识和以及采购管理水平和效率。
形势严峻，数字化采购现在已经不是要不要的问题，要实现以上目标，只有华山一条路：通过数字化管理和采购，降本增效。用系统管人、管项目、管资金、管风险，将采购的招标、评标、竞价、合同、订单、验收、收付款等环节尽快线上化，不让南通六建的悲剧再发生。
要生存，唯有变。
#恒大##建筑业#
【中国银行保险监督管理委员会农村中小银行机构监管部主任郭鸿主动投案】中国银行保险监督管理委员会农村中小银行机构监管部主任郭鸿涉嫌严重违纪违法，已主动投案，接受纪律审查和监察调查。
郭鸿简历
郭鸿，男，汉族，1971年12月生，江苏南通人，1992年11月加入中国共产党，1993年7月参加工作。
1994年7月至1996年1月，共青团中央组织部干部；
1996年1月至1998年5月，任共青团中央组织部组织处副主任科员；
1998年5月至1999年12月，任共青团中央办公厅调研处主任科员；
1999年12月至2000年6月，任共青团中央办公厅调研处副处长；
2000年6月至2001年8月，任中央金融工委监事会工作部综合处副处长；
2001年8月至2002年12月，任中央金融工委监事会工作部综合处副处长（主持工作）；
2002年12月至2003年9月，任中央金融工委监事会工作部综合处处长；
2003年9月至2006年8月，任中国银行业监督管理委员会监事会工作部综合处处长；
2006年8月至2012年10月，任中国银行业监督管理委员会广西监管局党委委员、副局长（副局级）；
2012年10月至2016年11月，任中国银行业监督管理委员会团委书记（正局级）；
2016年11月至2018年3月，任中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构监管部主任；
2018年3月至2018年8月，任中国银行保险监督管理委员会正局级干部（机构改革，原任职务自然免除）；
2018年8月至今，任中国银行保险监督管理委员会农村中小银行机构监管部主任。
来源：中央纪委国家监委网站
最高法：承包方主张发包方设计变更、图纸交付不及时等原因导致工期延误，但未提交延期签证等，法院是否对延期损失不予支持？或是酌情确定？还是应当对承包人提交的证据进行审查并判断对工期的影响？
一审判决认为：
南通三建虽以《工作联系单》、《会议纪要》等证据主张系因海沃公司原因导致工期滞后，但是既未申请工期签证、又未就此提出明确延期申请，存在履约不慎，故酌情顺延。
最高法院再审认为：
关于其他影响工期的事由问题。
南通三建提交的证据可以证明，其在施工中反映过案涉工程存在设计变更、图纸交付不及时、甲供材不及时、精装修施工提前入场等问题，应审查是否存在上述情形，以及对工期是否有影响，而不能仅以南通三建未提交延期签证为由不予审查认定。
（2020）最高法民申4963号 · 2021-06-07
工程工期争议解决指引
江苏南通，一男与妻子离婚后，一次性给了3岁的儿子70万生活费，万万没想到，钱全部被前妻和现任买房，男子将前妻和现任告上法院，要求退还70万元。
?
赵先生和王女士结婚后，有一个儿子小杰，可惜天公不作美，二人在小杰3岁的时候，因为感情破裂，遂选择离婚，离婚时二人签订了一个协议，协议中约定，小杰跟随王女士生活，赵先生则一次性支付小杰70万元的生活费，如果王女士用70万元购买房产的话，必须将小杰登记为产权共有人。
?
随后，王女士兜兜转转，认识了一男子并与之结婚，由于该男子经济条件一般，王女士便自掏腰包，花费78万元购买了一套商品房，房子登记到王女士和该男子名下。
?
另一边，赵先生在来看望小杰的过程中，发现了王女士购买新房的事实，便要求查看房产证，王女士不得已之下，只能如实告诉赵先生事实。
?
赵先生认为，王女士和现任侵犯了小杰的利益，遂在向二人索要70万未果后，一纸诉状将二人告上法院。
【@以案普法 】
?
事情的缘由很简单，就是王女士和赵先生离婚后，将赵先生给予儿子的70万抚养费，全部用来和现任买房了。
?
有网友就此提出质疑，赵先生既然能一次性给儿子70万抚养费，说明有抚养孩子的能力，为何不争取儿子的抚养权呢？关于这一点，有网友认为是法律的强制性规定，也有网友表示虽然赵先生有钱，但不一定就适合抚养孩子。
?
接下来，笔者就其中涉及的法律知识谈几点看法。
?
1、夫妻双方离婚后，孩子的抚养权归谁？
?
《民法典》规定，离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。
也就是说，按照法律的规定，孩子在2周岁以下，应当优先保障母亲的抚养权，除非母亲具有以下几种情况：(1)患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病，子女不宜与其共同生活的;(2)有抚养条件不尽抚养义务，而父方要求子女随其生活的;(3)因其他原因，子女确无法随母方生活的。
?
具体到本案中，小杰虽然在父母离婚时，已经年满2周岁，但尚处在幼儿期，王女士又具有抚养能力和抚养条件，考虑到母亲更能给孩子体贴和照顾，这种情况下多数都会让孩子和母亲生活。
?
2、赵先生能否要求王女士和现任退还70万元？
?
?《民法典》规定，离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。负担费用的多少和期限的长短，由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。
?
本案中，赵先生一次性支付了70的抚养费，符合法律的规定，但需要明白的的，这70万元虽然直接给了王女士，但其只是代为管理小杰的财产。
《民法典》第三十五条就明确规定，监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外,不得处分被监护人的财产。
?
现在王女士未经过小杰、赵先生的同意，将70万元全部和现任买房，就侵犯了小杰的财产权，《民法典》规定，不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。
?
由于小杰案发时未满8周岁，不能独立的提起民事诉讼，所以只能由赵先生代为提起。最终，法院经过审查后认为，王女士和现任侵犯了小杰的权益，遂判决二人归还70万元。
南通公务员选调考试 ♂
南通公务员选调考试青年人才吃香啊！
#南通头条# 中 共 南 通 市 委 组 织 部南通市人力资源和社会保障局2023年2月16日发布了人才选调简介。
为加大优秀紧缺专业青年人才引进力度，拓宽高素质专业化年轻干部的源头储备，根据南通市“515”优才计划和优秀年轻干部“568”培养选拔计划有关要求，现就南通市公开选调优秀紧缺专业青年人才工作公告如下。
↓↓↓
网页链接。
南通机关单位名校优生选调录用名单出炉，不乏清华、上交等顶级高校。近年来越来越多优秀高校毕业生落户南通机关单位工作，无论是对城市发展还是个人发展都是双向促进的正反馈！#南通发展见证#
南通不也一样！选调生，表面上招七八个985名牌大学的，其中夹杂了一个杂牌本一的，其实到最后录取的名单里必然就是有那个杂牌本一的！
戴璐考公职成绩曝光，笔试最后一名、面试正数第一，专业还不对口
这是2020年12月26日，在毛主席诞辰127周年纪念活动时，毛主席的女儿，侄儿和生前身边的警卫陈长江夫妇在纪念堂一起拍了照片！
从左至右：陈长江，李敏，陈长江夫人，毛远新。
陈长江是江苏南通人，15岁参加了新四军，一直干侦察员工作。
新中国成立后，陈长江被选调到北京中央警卫团，从1951年开始担任毛主席的警卫，直到1976年毛主席去世！
在毛主席身边工作整整25年的陈长江，在晚年多次参加有关毛主席的纪念活动，缅怀伟大的毛主席！
#开国将帅#
李苦禅的葬礼上，范增被挡在了灵堂之外。李家人没有给他面子，却给了他一句李苦禅的遗言：“子系中山狼，得志便猖狂，尔非吾弟子也。”
?
范增闻言，只能灰溜溜地转身走了。
?
世人都知道，范增在国画界名声显赫，各种荣誉的标签，扣了一脑门子。所著画作，“润格”（定价）之高，堪与恩师李苦禅相提并论。
?
但是在德行上，他欺师灭祖的丑恶行径，却鲜有人知。
?
1938年，范增在江苏南通出生。
?
在这个地方，范家可以说是书香门第，文人辈出。
?
到了范增这里，他也不辱祖上荫德。自幼聪明，学习成绩优异，一贯都是老师嘴里夸赞的对象。
?
中学时，更被当地业界，称为“南通小画家三少”之一。
?
大学几次转系，最后在中央美术学院，中国国画系得到了老师的鼎力教诲。
?
24岁，范增画了一幅画，作为毕业作品，他刻意搞了一点小动作，为他以后成名，做了一个小小的铺垫。
?
这幅取名《文姬归汉》的国画，得到了中央美术学院，刘凌沧教授全程参与，和认真指点。
?
马上要参展了，不知道范增出于什么目的，反正他想出了一个主意。
?
1962年夏天的一个晚上，郭沫若下班，车刚到家门口，突然一个年轻人从旁边闪出。
?
年轻人来到车跟前，将腋下夹着的一卷纸，恭敬地举到郭沫若的眼前：“我等了您好几天了，就是想请您为我的画，写个题跋。”
?
郭沫若见这个年轻人，礼貌有加，倒也没有生气，而是把他让进屋里。
?
他展开那幅画，觉得功力不俗，竟然答应了年轻人的请求。
?
蔡文姬这个人物，在郭沫若的研究项目中，占有很重要的位置，所以《文姬归汉》所选题材，很是契合了郭沫若的心思。
?
郭沫若很仔细地，在画楣上题了一首古体诗。
?
这个求题字的年轻人，就是范增。
?
他的苦心得到了回报，但是却被学校视为投机取巧。认为他试图以名人墨宝，来左右评选老师的态度。
?
画被拒绝参选毕业展，这令范增很是沮丧。
?
后来经过协商，题跋被遮盖了之后，画才得以过关。
?
从这件事上，我们大概可以看出，青年范增，在对待前途和事业发展上，已经有了，不拘一格的谋略和心机。
?
毕业后，范增被沈从文，安排到了中国历史博物馆工作。
?
两人之所以有如此渊源，说来话长。
?
作为一个著名作家，许多文学爱好者，总给沈从文写信，范增也是其中一人。
?
但是因为外界的某些压力，1949年2月，沈从文自杀未遂之后，基本就结束了写作生涯。
?
所以对于文学爱好者的信，沈从文虽有回复，却不太在意姓甚名谁，更没有注意到范增。
?
但是范增很有一股子蛮劲，对于“拿下”沈从文，他另辟蹊径。
?
一天早晨，天还没有亮，熟睡中的沈从文，突然被一阵敲门声惊醒。
?
他赶忙披衣起床，拉开房门。
?
范增一见沈从文，立刻做如释重负状：“诶呀，沈老师，你没事就好，没事就好。这一晚上，急死我了。”
?
沈从文看着眼前的年轻人，一头雾水。但是也不好让人家站在门外，便将他让进屋里。
?
经过聊天，沈从文才知道这人叫范增，也明白了他一大早敲门的意思。
?
“我昨天晚上做了一个梦，梦见老师病了，真是急死我了。好不容易等到通车了，我就从天津赶到了北京。唉，梦是不能当真的，老师没事就好。”
?
一番言辞，情真意切。憨厚朴实的沈从文，被感动得不要不要的。
?
所以范增一毕业，沈从文便将他调到博物馆。对于这个自己遴选的弟子，沈从文倾尽所有地进行了栽培。
?
由于有了沈从文的细心指点，和方方面面的刻意照顾，范增得到了编绘历代服饰资料，和任意临摹古画经典的机会。
?
对于范增来讲，能有这样的机会，堪比人生的再造之功。
?
但是，作为报恩的方式，范增可是集历代反派之大成者。
?
时间到了那个特殊的年代，受到冲击的沈从文，竟然悲愤地发现，范增为挖的坑，大有将他置于死地的劲头。
南通公务员选调（南通选调待遇） ♂
南通公务员选调（南通选调待遇）江苏南通市2022年重点大学选调生名单：
根据公示，今年南通优选选调生合计41人，其中男生20人、女生21人，男女比例持平。
按照录用人员的毕业统计，录用人员均为国内双一流大学的毕业生，其中毕业人数最多的是华中科技大学，共有6人被录用。
其次是浙江大学与同济大学，国内工科院校中首屈一指的哈尔滨工业大学也有3人被录用。
90年代后的启东中学毕业生基本都没有留在启东，下一代的都是被遴选过了
#最新# #南通头条新闻# 最新消息，最新
消息，大家来看一下吧，刚刚从南通传
来最新消息……
#奋斗者 正青春#【南通机场集团国旗护卫队：在“城市窗口”打造最强爱国磁场】
早晨5点起床洗漱，5点30分前出门，5点50
分到达单位后立即检查国旗完好度和升旗设
备；
6点10分，换好礼服与队友集合至机场候机
楼国旗广场边，然后齐步迈向广场中央升旗
台；
6点30分，振臂展旗，凝眸注视鲜艳的五星
红旗徐徐升起……这是南通机场国旗护卫队
队长范佳伟在升旗日的作息安排，而像这样
的清晨，国旗护卫队的队员们风雨无阻地坚
持了3年。
南通机场国旗护卫队成立于2019年，是全市
国企系统第一支国旗护卫队，队员现有41
人，平均年龄27岁。曾参加过钓鱼岛巡航任
务的退役军人范佳伟，是首批遴选入队的31
名队员之一。
如今，已经是队长的他深感责任在肩，
把“率先垂范，身先士卒”作为座右铭，并发
挥自己在江苏边防太仓海警支队5年的服役
经验，带领队员们高质量地完成训练和升旗
任务。
为国旗护卫队点赞[赞][赞][赞]
为南通点赞[赞][赞][赞]
今天刷到一条新闻，说中国适婚年龄男性比女性多1752万人！
其他地方我不了解，但在南通，虽然没有客观的数据，但从实际的感官上感觉，好像单身的女青年要远远多于男性。特别是机关事业单位、医生、教师等职业新入职的单身男生，差不多都是秒光。
表弟前两年才毕业，考上了省选调生，本来打算把小姨子（也刚毕业不久，是老师）介绍给他，谁知道他刚到单位报到就被三大姑六大姨们盯上了…也介绍了一个老师…谈了半年多就结婚了…另外一个朋友，是事业单位的，说去年来了个小伙子，本身个人条件就不错，来介绍的快把办公室门踩烂了（略略夸张），反正一年多来换了两三个女朋友，基本没有空窗期…
身边认识的85后的单身女生有不少，要找单身的男生就得从95后里去找了…
不知道你身边是女单身多一些，还是男的单身多一些呢？
【首批江苏中小学“一校一案”落实 《中小学德育工作指南》典型案例名单公布，南通两校入选】为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强和改进中小学德育工作，推动各地“一校一案” 落实《中小学德育工作指南》，根据教育部有关要求，在各地遴选推荐的基础上，经组织专家评审，确定江苏省江浦高级中学《加强民族团结教育 厚植爱党爱国情怀》等31个案例为首批江苏省中小学“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例，现将案例名单予以公布。
各地各校要认真学习借鉴典型案例的经验和做法，结合实际制定并实施好学校德育工作方案，切实增强德育工作的针对性和实效性，不断提升中小学德育工作水平。
来源：江苏教育发布
上海选调生用编程搞定全村人的核酸检测二维码，效率的背后是思维模式的改变。从中我们可以看到编程不是程序员才能做的“特殊工作”，而是一套解决问题的思维模式，一个未来必备的重要技能
#核酸检测# #编程# #上海疫情#
胜宏科技持续拓宽在汽车和服务器等领域的产品布局，同时不断提升高端产品占比，未来产品结构将有望进一步优化。
公司高端HDI占比有望提高，并持续布局IC载板。业绩下滑主要由于下游PC、手机等终端需求疲软，同时其销售费用和管理费用提高有所影响。目前公司HDI产品快速发展，当前二阶以上产品占比超60%，三阶及以上产品占比超7%。未来随着终端产品结构的优化，公司高端HDI占比将持续提升。此外其间接持股珠海越亚，完善在IC载板领域的布局，未来有望进一步加强技术互补及客户协同。
持续加深汽车与服务器PCB布局，下游结构有望逐步改善。公司具备低压、高压、HDI全线产品供应能力批量供应，涵盖车身控制、电池、充电桩等相关PCB产品，终端汽车客户包括特斯拉、比亚迪、吉利、造车新势力等。同时其积极也在服务器领域进行拓展。
需求疲软导致收入与毛利率双重承压，公司积极调整产品规划。公司2022Q3单季度毛利率14.9%,YoY-7.5pct/QoQ-0.2pct，公司过去产品结构以PC、消费电子为主，受到下游需求疲软的影响，2022Q3呈现旺季不旺，且产能稼动率制约盈利。公司推动客户拓展及内部成本优化，销售费用及管理费用均有所攀升，人民币汇兑收益导致2022Q3单季度财务费用为-0.62亿元，2022Q3单季度净利率9.4%，YoY-3.4pct/QoQ-2.1pct。公司建设高端PCB产能，预计南通胜宏扩产项目面向高端多层、高阶HDI高密度互连、IC封装基板项目，产品有望升级。
公司参与方正科技集团重整投资人招募遴选，有望吸纳团队实现产品进阶 方正科技集团于2022年9月被裁定受理重整并公开招募重整投资者，公司作为产业投资人与第三方财务投资人组成胜宏投资联合体参与重整投资人的公开招募。方正科技业务涵盖生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案等业务板块，其中PCB业务得益于差异化的产品策略，与下游知名品牌客户存在长期的业务合作。公司若能参与本次重整投资，有望巩固PCB业务板块的产业布局，实现产品进阶升级并可扩大市场占有率。
公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。公司拥 有省级工程技术研发中心，是 CPCA 副理事长单位，行业标准的制定单位之一。公司以成就客户为使命， 用高技术、高品质、高质量服务为客户创造价值。经过多年蓄力深耕，公司具有先进的制造技术、优秀 的企业文化、领先的行业地位。
公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品有高端多层板、HDI 板等，广泛应用于新能源、汽车电子（新能源）、5G 新基建、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算 机、航空航天等领域。
PCB 行业具有以下特点：由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及 质量要求，不同客户的产品会有所差异。基于这一特点，公司内各事业部均有不同的产品领域定位，彼 此之间也可以相互支援，共同服务于公司的发展战略。当收到客户订单后，各职能部门依托内部完善的 ERP、MES 系统，快速高效的做出计划安排，准备所需物料、工具、设备、人力进行生产，高效率、高 质量满足客户需求。
4S(Sales、CS、QS、TS)销售模式。为了更好的服务全球客户，特别是国际大客户，客户对技术、 品质的服务要求越来越高，4S 团队能够从多个维度全方位服务客户，从客户审核、NPI 项目导入、量产 后的品质保障等方面让客户满意，最终在激烈的市场竞争中赢得高质量订单。
为丰富公司客户群和产品结构，公司在北美、欧洲、日本、韩国、台湾、东南亚设立营销中心，快速响应和服务客户。
胜宏科技率先突破，成功打造同行业首家新一代工业互联网智慧工厂，产能品质大幅提升，人均产 值屡创新高。公司不断提升信息化建设水平，持续推进两化融合，围绕研发设计打造在线协同设计平台； 围绕制造供应链打造制造供应链协同平台，实现端到端全价值链信息打通；围绕 HR，财务，协同办公 打造共享业务平台，实现数字化办公协同，预期控制管理，大大提升办公协同效率；数字化工厂项目现 已覆盖全厂，产能品质大幅提升，人均产值持续增长，实现产品全流程追溯，品质全管控；决策数据化， 数据化运营智能应用平台成效显著。
公司获得了广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位等荣誉，是同行业率先获得国 家工信部颁发的“国家级绿色工厂”称号的企业。公司通过引入现代化智能设备和工艺技术革新，致力 于节能、减排、降耗，努力打造行业绿色制造标杆企业。尤其在节能减排方面，公司是 PCB 行业率先导入磁悬浮冰水机；率先建立储能电站，实现削峰填谷；率先建立太阳能光伏发电，实现厂内自用和并网 发电。
【南通大学两位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单（神经科学领域）】日前，美国斯坦福大学发布了全球前2%顶尖科学家榜单（World’s Top 2% Scientists 2020）。中国工程院院士、南通大学教育部·江苏省神经再生重点实验室主任顾晓松，南通大学特种医学研究院院长高永静入选全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单（神经科学领域）。
该榜单以Scopus数据库为依据，基于引用次数、H因子、HM因子等综合指标，根据其“生涯影响力”和“年度影响力”从近700万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家，分为22个领域和176 个细分子领域。
顾晓松
南通公务员资格复审（南通公务员复检）的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于南通公务员资格复审（南通公务员复检）、南通公务员资格复审（南通公务员复检）的信息别忘了在本站进行查找喔。